Algemene Verkoops- en Aannemingsvoorwaarden België

​

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkoopovereenkomsten en aannemingscontracten van Airolux.

2. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn enkel geldig indien schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard door Airolux.

3. Het plaatsen van een bestelling of het accepteren van een offerte impliceert volledige aanvaarding van deze voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes en bestellingen

1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld, en geldig gedurende 14 dagen.

2. Bestellingen zijn bindend voor de klant zodra ze schriftelijk bevestigd zijn door Airolux.

3. Wijzigingen in de bestelling kunnen enkel na schriftelijke bevestiging door Airolux worden doorgevoerd.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in (EUR), exclusief BTW en andere heffingen, tenzij anders vermeld.

2. Betaling dient te gebeuren binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder korting.

Artikel 4 – Levering en leveringstermijn

1. Leveringstermijnen zijn indicatief. Vertraging geeft geen recht op schadevergoeding.

2. Risico van verlies of beschadiging gaat over op de klant bij levering aan het transportbedrijf of bij afhaling door de klant.

3. Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen, kan Airolux de goederen opslaan op kosten en risico van de klant.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de geleverde goederen blijft bij Airolux totdat de volledige betaling is ontvangen.

2. De klant mag de goederen slechts gebruiken binnen de normale bedrijfsvoering en niet verpanden of vervreemden.

Artikel 6 – Klachten en garantie

1. Zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk worden gemeld.

2. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking te worden gemeld.

3. Airolux heeft het recht de goederen te herstellen of te vervangen, zonder verdere aansprakelijkheid.

4. Garantievoorwaarden zijn niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik, wijzigingen door derden of slijtage.

Artikel 7 – Aannemingswerken

1. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen van alle informatie, vergunningen en materialen noodzakelijk voor de uitvoering van het werk.

2. Termijnen voor uitvoering zijn indicatief en kunnen worden verlengd in geval van overmacht of vertragingen door de klant.

3. Onderbreking of stopzetting van de werken door de klant geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij contractueel anders bepaald.

4. De aannemer behoudt zich het recht voor op tussentijdse facturatie bij grote projecten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Airolux is beperkt tot directe schade en maximaal het factuurbedrag van de geleverde goederen of uitgevoerde werken.

2. Airolux is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, verlies van winst of bedrijfsstilstand.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Antwerpen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 10 – Slotbepalingen

1. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

2. Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.